随着社会的快速发展，合同已经有了不可取代的位置。签订合同最主要的还是为了保护自身的利益。励志的句子编辑为你整理的“承揽合同”类内容希望能够给你带来启示，欢迎参考帮助您成为更好的自己！

承揽合同 篇1

甲方：_________

乙方：_________

依据有关法律的规定，合同双方就_______________________项目的技术开发(该项目属____________计划)，________经协商一致，签订本合同。

一、标的技术的内容、形式和要求：_________

二、应达到的技术指标和参数：_________

三、研究开发计划：_________

四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式：

(一)研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本;报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

本项目研究开发经费及报酬：________________元

其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

如开发成本实报实销，双方约定如下：

(二)经费和报酬支付方式及时限(采用以下____种方式)：

①一次总付：____________元，时间：________________

②分期支付：____________元，时间：________________

____________元，时间：________________

③按利润________%提成，期限：________________

④按销售额____%提成，期限：________________

⑤其他方式：

五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属：

六、履行的期限、地点和方式：

本合同自 年 月 日至 年 月 日在____________(地点)履行。

本合同的履行方式：

七、技术情报和资料的保密：

八、技术协作和技术指导的内容：

九、风险责任的承担：

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由________承担。(1、乙方;2、双方;3、双方另行商定)经约定，风险责任甲方承担____%________________乙方承担____%

本项目风险责任确认的方式为：

十、技术成果的归属和分享：

(一)专利申请权：

(二)非专利技术成果的使用权、转让权：

十一、验收的标准和方式：

研究开发所完成的成果，达到了本合同第二条所列技术指标，按____标准，采用________方式验收，由________方出具技术项目验收证明。

十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》规定承担违约责任。

(一)违反本合同第____条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

(二)违反本合同第____条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

(三)________________________。

十三、争议的解决方法：

在本合同履行过程发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第(____)种方式解决。

(一)提交____仲裁委员会仲裁;

(二)向____人民法院起诉。

十四、名词和术语的解释：

十五、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日

甲方(盖章)：_______________

乙方(盖章)：_______________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

签订地点：_________________

签订地点：_________________

_________年______月______日

_________年______月______日

承揽合同 篇2

定作方：

合同编号：

承揽方：

签订地点：

签订时间：__年__月__日

一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注

二、项目的内容及质量技术要求

三、技术资料、图纸提供办法及保密要求

四、验收标准、方法和期限

五、结算方式及期限

六、违约责任

七、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

八、双方协商的其它条款

______定作方_____|________承揽方____|鉴(公)证意见：________|

|单位名称(章)____|单位名称(章)____|________________________|

|单位地址：________|单位地址：________|________________________|

|法定代表人：______|法定代表人：______|________________________|

|委托代理人：______|委托代理人：______|经办人：________________|

承揽合同 篇3

一、概念

《合同法》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的’合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

二、承揽合同的特征

在承揽合同中，提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金的一方称为定作人;完成工作并交付工作成果，按约定获取报酬的一方称为承揽人。承揽合同具有以下法律特征：

(1)承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。

(2)承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。

(3)承揽人工作具有独立性。

三、承揽合同当事人的权利义务

承揽合同属于双务合同。就是说，合同当事人一方享有的权利意味着对方要承担相应的义务。所以，此处仅就双方的义务进行阐述。

1.承揽人的义务

(1)按照合同约定完成承揽工作的义务。

(2)材料检验的义务。

(3)通知和保密的义务。

(4)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务。

(5)交付符合质量要求工作成果的义务。

2.定作人的义务

(1)按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务。

(2)支付报酬的义务。

(3)依法赔偿损失的义务。

(4)验收工作成果的义务。

四、承揽合同的解除

承揽合同是以当事人之间的信赖关系为基础，所以在合同履行过程中，一旦这种信赖关系遭到破坏，法律允许当事人解除合同。

1.承揽人的法定解除权

定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。

2.定作人的法定解除权

承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人可以解除合同。

3.定作人的法定任意解除权

定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

根据《合同法》“总则”的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除合同的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现;二是对方当事人严重违约。除此之外，当事人擅自解除合同的，应当承担违约责任。

承揽合同 篇4

（一）甲方权利义务

1、甲方为广告主的，应按照有关法律法规的规定向乙方提供下列文件：

（1）营业执照以及其他生产、经营资格格的证明文件，广告所推销的商品和服务应符合广告主的经营范围或业务范围；

（2）质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件；

（3）发布法律、法规和规章规定应当进行审批的广告，须提供有关行政主管部门的审查批准文件；

（4）确认广告内容真实性的其他证明文件。

2、甲方为广告主代理机构的，除提供广告主的上述资料外，还须同时提供代理机构的营业执照和委托协议书。

3、甲方承诺其提供的有关证明文件真实、合法、有效，不违反法律法规规定、不损害社会公共利益、不侵犯他人的民事权利。

4、甲方应在本合同签订后的 日内，向乙方提供广告样件，并承诺样件内容真实合法。

5、甲方因特殊原因需要撤销广告发布订单或暂缓发布广告的，应在广告发布日的 天前以书面形式通知乙方，否则应按广告发布费用的 %赔偿乙方损失。

6、甲方应向乙方提交广告样件所涉及的他人民事权利的合法使用许可证明。广告内容中有使用他人名义、形象的，应事先取得他人的书面同意；使用无民事行为能力人、限制民事行为能力人的名义、形象的，应当事先取得其监护人的书面同意。

7、甲方应当按照合同约定的金额、时间、方式支付广告费用。

8、因不可抗力或非乙方原因造成广告无法按期发布的，甲方有权要求乙方顺延发布，如延迟发布无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

（二）乙方权利义务

1、乙方承诺本单位合法拥有本合同约定户外广告媒介的设置使用权和广告发布资格，本合同约定广告发布地点、形式符合天津市户外广告设置规划的要求。

2、乙方有权要求甲方按有关法律法规规定提交广告发布所需要的证明文件。

3、乙方应当依法向工商行政管理机关申请户外广告登记，按批准的事项发布本广告。

4、乙方应在办妥户外广告登记审批手续之日起 日内，发布本合同约定的广告。

5、乙方应建立广告审查制度，配备合格的广告审查人员，依法对甲方提供的广告样件进行审查。

6、甲方提供的广告样件内容及其表现形式不符合法律法规规定的，或者规格不符合技术标准的，乙方有权要求甲方修改。甲方应在??个工作日内，将修改后的样件交给乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成无法办理户外广告登记审批手续的，乙方有权解除合同，不视为乙方违约。

7、应甲方要求，乙方承担广告设计、制作的，乙方应在广告发布日的 天前，将广告发布样件交给甲方，经甲方确认并办理登记审批后方可发布。

8、因乙方原因造成广告无法按期发布的，乙方应在广告发布日的 天前以书面形式通知甲方，重新发布事项由双方共同协商。否则乙方应按广告发布费用的 %赔偿甲方损失。

9、乙方应定期对户外广告发布设施进行维护，保持户外广告整洁、完好、美观，确保广告的发布效果。户外广告发布设施损毁和发生故障的，乙方应在 日内修复。

10、乙方应建立广告档案管理制度，自本合同履行完毕之日起保存本合同文本和有关资料两年。

承揽合同 篇5

原材料承揽定作合同

在现代社会中，商品的生产离不开原材料的供应。为了确保生产过程顺利进行，生产商通常会与原材料供应商签订原材料承揽定作合同。本文将详细介绍该合同的定义、内容以及签订过程。

首先，原材料承揽定作合同是指生产商与原材料供应商之间就原材料的供应进行约定和规定的一种合同。合同的签订是为了确保原材料的数量、质量和交货时间等全部符合生产商的要求，以满足其生产需要。

合同的内容通常包括以下几个方面。首先，合同中要明确双方的基本信息，包括生产商和供应商的名称、地址、联系方式等，以便双方能够及时沟通和解决问题。其次，合同中需要具体描述原材料的品种、规格、质量标准、交货地点等相关要求，确保供应商能够提供符合生产商需求的原材料。同时，合同还应规定原材料的数量、价格、支付方式以及交货时间等重要条款，保证供应商按时交付原材料，并确保生产商支付款项的履行义务。此外，合同还应明确双方在合同履行过程中的违约责任和争议解决方式，以及其他双方共同确认的事项。

合同的签订过程通常包括以下几个步骤。首先，生产商需确定所需要的原材料种类和数量，并对市场上的供应商进行筛选。其次，生产商和供应商进行谈判，就价格、质量标准、交货时间等条款进行讨论，并达成一致。然后，双方通过书面形式将达成的协议具体化，起草合同草案。最后，双方对合同草案进行评审，修改并达成最终版本。双方代表在合同中签字盖章，并保留相应的副本作为备份。

在合同履行过程中，生产商需要确保原材料供应商按照合同约定的时间和质量要求交付原材料。同时，生产商还需履行合同中的支付义务，在约定的时间内支付相应的款项。供应商则需要确保所供应的原材料符合合同的要求，并按时交付给生产商。如果双方在合同履行过程中发生争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。

总结起来，原材料承揽定作合同对于生产商和原材料供应商之间的合作至关重要。合同的签订帮助双方明确彼此的责任和权益，促进了生产的顺利进行。通过详细具体且生动地描述合同的定义、内容以及签订过程，希望读者对原材料承揽定作合同有了更深入的了解。

承揽合同 篇6

甲方（定作人）：

地址：

代理人：

乙方（承揽人）：_________产品设计有限公司

地址：

代理人：

甲乙双方经友好协商，本着诚实信用的原则，现就甲方委托乙方承揽_________________________工业设计项目，达成如下协议：

一、项目名称及服务内容

1、________工业设计

2、服务内容包括：__________________________________；

第二条定作人提供的材料

材料规格

数量质量

提供日期

消耗定额

名称型号单位

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

第四条加工物的技术标准、质量要求：

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

第六条加工物的包装要求及费用负担：

第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：

第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

第九条定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

第十条加工物的交付方式及地点：

第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：

第十二条报酬的结算方式及期限：

第十三条定作人在年月日前交定金（大写）元。

第十四条本合同解除的条件：

第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可以留置加工物。

第十六条违约责任：

第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

账号：

账号：

经办人：

邮政编码：

邮政编码：

监制部门：

印制单位：

承揽合同 篇7

发包方：___________________(以下简称甲方)

承包方：___________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，法规。

遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，双方就本工程的相关事项;协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：___________________

2、工程地点：___________________。

3、工程内容：室内倒板，公共部位的所有部位，外挑窗、空调板、线条、百叶窗等。

二、合同工期：

以甲方安排进场施工日期起到___________________年___________________月___________________号止，乙方必须按甲方的要求进行完工。

三、合同价款：

1、承包方式：包工包料

2、使用材料名称：钢化腻子粉

3、合同价格：按实际数计算如下：

室内倒板7元平方，楼梯间公共面积7元平方，楼梯间刷贴脚线6元米，外墙挑窗板20元个，空调板20元个，挑窗上口15元个，线条15元米，百叶窗8元平方。

4、付款方式：做完验收合格付95%，余款6个月内付清。

四、质量要求：

如有脱落、空鼓，2米以下脱粉乙方自行返工且达到验收规范要求。

人为损坏，乙方不负责。

五、双方责任：

1、甲方免费提供电、水。

其它由乙方负责，如有损坏甲方东西照价赔偿。

2、乙方要向甲方提供产品合格证，检验报告及施工的其他资料。

3、乙方要有自我保护意识，安全事故甲方一概不负责，乙方自行负责且承担一切费用。

六、其他条款：

1、本合同一式两份，甲、乙各持一份且有同等法律效力。

2、本合同执行和终止，白签订日起至工程结算付清全部款后终止。

发包方(盖章)：___________________承包方(盖章)：___________________

甲方代表签字：___________________乙方代表签字：___________________

承揽合同 篇8

定作方（以下简称甲方）：

承揽方（以下简称乙方）：

供料方（以下简称丙方）：

甲方委托乙方加工______________，丙方为甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方处所承揽的加工成品所需原材料须在丙方处采购。经三方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。：

一、工程项目名称：

二、施工地点：

三、工程量：

四、工程总额及付款方式：

1、工程总额：

2、付款方式：

3、甲方支付完毕工程款项，拥有制品所有权。

五、工程期限：

1、合同签定次日起核算，7个工作日。

六、乙方工作：

1、保证在工程期限内完成工程的制作.安装工作。

2、施工所有材料严格执行工程项目预算书所规定的规格、品型。

七、甲方工作：

1、保证如合同约定支付乙方工程款项。

2、乙方进入现场施工时，施工场地应具备施工条件。

3、施工过程中协同乙方进行物业管理或相关管理单位的协调工作。

4、负责合同约定门面标识的所有审批工作。

八、丙方工作

1、丙方应当提交产品品种、型号、规格、质量符合同规定的，如果不符合规定，甲方声明同意利用的，应当按质论价，甲乙丙三方再次协商定价。

2、丙方交货质量有瑕疵丙方还应承担返工返修、产品本身、物料或产品报废的费用、质量问题所造成的乙方交货不及时承担责任等。

九、验收：

1、材料以工程预算书中所标明规格、品型验收。

2、广告制作的规格、尺寸按施工图纸及说明验收（效果图仅作为视觉参考，不做为验收标准）。

3、项目施工完毕由乙方工程监理先行自检，自检合格后上交工程验收单，由甲乙双方进行验收。

4、甲方在验收过程中对质量如有意见，须在验收单中说明，经双方现场勘察，确有质量问题的，乙方进行后期整改。

5、工程验收单支付甲方时，甲方应在接收单手续上签字或盖章，收到工程验收单三日内，甲方无意见说明或无任何书面意见，视为验收合格。

十、保修：

1、甲方如发现制品损坏应及时通知乙方，乙方在12小时内到达现场进行制品检修，通报维修情况。24小时内保证制品的正常使用。

十一、安全责任：

1、乙方施工户外广告制品机构安全责任1年。

2、施工过程中，乙方由于自身原因造成员工或第三者人身伤害及财产损失，乙方承担完全责任。

3、因使用不当、擅自改造、灾害及不可抗力造成制品损坏，乙方免除安全责任。

十二、合同变更：

1、合同内容及条款的变更，需双方代理另立合同附件，签章有效。

2、因合同变更造成与本合同相关内容不符时，以合同变更后的附件为依准。

十三、违约责任：

1、乙方因自身原因，不能在施工期内完成工程，逾期一天扣罚工程总额1%。

2、甲方如不能如期支付工程款项，逾期一天扣罚工程总额1%。

3、因审批手续造成工程延期或罚款甲方承担所有责任。

4、在甲方逾期未付应付款项时，乙方拥有制品所有权。

5、如一方未经对方同意而违反约定，另一方可不再履行合同，造成的损失由违约方赔偿。

6、在双方发生纠纷时协商解决，协商不成时可向朝阳法院提起诉讼。

十四、附件：

1、双方公司经营执照（加盖公章）

2、工程项目预算，施工图及效果图。

十四、合同成立和生效

1、本合同订立、执行和解释及争议和解决均适应中国法律。

2、附件及补充协议具有同等法律效力。

3、本合同一式2份，双方各持1份。

十五、其他

本合同若有未尽事宜的，经甲乙双方或甲乙丙三方协商后可另行签订补充协议，经有关方盖章签字后作为本合同的组成部分，具有同等效力。若补充协议与本合同有冲突的，以后补充协议为准。若协商不成的，则适用《中华人民共和国民法典》及其解释的规定。

甲方：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

_________年____月____日

乙方：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

_________年____月____日

丙方：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

_________年____月____日

承揽合同 篇9

甲方：__________

乙方：__________

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌的制作、安装事宜达成如下一致协议：

一、广告牌制作

1、广告牌规格：__________

2、材质：__________

3、要求：__________

二、广告牌安装

安装地点：____________________

三、工程造价及支付方式

1、广告牌制作费：共计人民币__________元，大写__________元整。

2、支付方式：

合同签订时甲方预付程款__________元，大写__________元。

制作安装完成后，经甲方验收合格，即付清所有工程款项。

四、工程期限

1、自合同签订甲方预付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素工期顺延。

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

五、双方权利、义务

甲方：

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。

3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工，因未实际测量导致的人、财、物的损害由甲方承担。

4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。

5、负责提供施工现场的水、电等设施齐全，供乙方使用。

6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

乙方：

1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的.时间内制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工图方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

3、确保施工严格按照规定操作，未按规定操作所造成的人、财、物的损害，由乙方负责。

六、关于验收

1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到6级。

七、违约责任：

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延

2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，预付工程款项不予退还，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部制作作费。

八、因广告所产生的责任的承担：

1、在本广告的制作、安装过程中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与甲方无关。

2、本广告安装制作完毕后，因不可抗力的因素如重大自然灾害、安装建筑物本身质量问题等，造成的广告牌损坏以及由广告损坏、坠落等所造成的人、财、物的损坏，乙方不承担任何责任。

3、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷与乙方无关。

九、保修期限：

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目保修__________年。人为损毁乙方不负责保修。

2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

十、本合同除签章部分外，均为打印，手写、涂改无效。

十一、未尽事宜双方协商解决。

十二、本协议自签订之日起__________年后自动失效。

十三、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________乙方：__________

联系电话：__________联系电话：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

承揽合同 篇10

甲方：_____________(以下简称甲方)

乙方：_____________(以下简称乙方)

经双方充分协商，根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，特签署本合同。

一、合同内容：

1需得到甲方认可。

2质量，数量则由甲方在样本认可后口头约定。

二、合同金额:

共计人民币( 大写_____________ )小写 _____________)

三、付款方式:。

本合同签订后，甲方无需支付合同金额，等项目结束后一个月内甲方需向乙方支付合同约定总额，即人民币￥_____________元整(大写：_____________ )。逾期按合同总额每日万分之三作为违约金支付。

四、责任与义务:

1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

2. 乙方需在规定时间(_____________年_____________月_____________日前)完成，并送交甲方签字认可。

3. 甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定:

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利;甲方在金额未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的'侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任:

因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，则需要向乙方支付设计费用。

七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

承揽合同 篇11

合同编号：_________

定作人：_________签订地点：_________

承揽人：_________签订时间：_________

第一条承揽项目(注：空格如不够用，可以另接)

┌───────────┬──┬──────────┬─────────┐

││计量││报酬│

│承揽项目名称及内容││数量或工作量├────┬────┤

││单位││ 单价 │ 总价 │

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┼──┼──────────┼────┼────┤

││││││

├───────────┴──┴──────────┴────┴────┤

│ 合计人民币金额(大写)：￥： │

└───────────────────────────────────┘

第二条技术标准、质量要求：_________。

第三条承揽人使用的材料由_________人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：_________。

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________。

第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_________日内答复。

第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是：_________。

第七条定作人协助承揽人的事项与要求：_________。

第八条工作成果交付的期限、方式及地点：_________。

第九条工作成果验收标准、方法和期限：_________。

第十条承揽人对工作成果质量负责的期限及条件：_________。

第十一条定作人应在 _________年_________月_________日前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)_________元。

第十二条结算方式及期限：_________。

第十三条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十四条本合同解除的条件：

(一)定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

(二)_________。

第十五条定作人违约责任：_________。

承揽人违约责任：_________。

第十六条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(只能选择一种)

(一)提交 _________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向_________人民法院起诉。

第十七条其他约定事项：_________。

┌─────────────────┬─────────────────┐

│││

│定 作 人│承揽人│

│││

│定作人(章)： 住所： │ 承揽人(章)： 住所：│

│││

│营业执照号码： 身份证号： │ 营业执照号码： 身份证号：│

│││

│法定代表人： 委托代理人： │ 法定代表人： 委托代理人：│

│││

│电话： 传真： │ 电话： 传真：│

│││

│开户银行： 帐号： │ 开户银行： 帐号：│

│││

│税号： 邮政编码： │ 税号： 邮政编码：│

│││

└─────────────────┴─────────────────┘

承揽合同 篇12

甲方：________________________________

乙方：_____________网(运营商：______)

依据《中华人民共和国广告法》之有关规定。

经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方设计、制作、发布网络广告，达成如下合同条款：

一、网络广告发布位置：乙方网站。

二、网络广告发布尺寸：_________像素×_________像素。

三、网络广告发布形式：□静态□动态

四、网络广告发布时间：_________月或_________天，即从广告发布之日起。

五、甲、乙双方的权利和义务甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据;甲方对“初稿”提出审定意见;甲方对本网络广告内容负责，内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规。

否则，造成的后果由甲方负责;

六、责任免除因自然条件(战争、机房停电)等导致乙方服务器不能正常运行;因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;因互联网灾难、中国、美国等互联网通讯提供商原因导致乙方服务器不能正常接入;因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正运行;因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。

七、费用结算本次网络广告费_________元(大写_________元整)。本合同生效之日起，甲方付清全部款项。

八、本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同附件及合同文本具有同等的法律效力。

九、本合同有效期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

甲方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

联系电话：_____________

_________年____月____日

乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

联系电话：_____________

_________年____月____日

承揽合同 篇13

模具承揽合同标准范本如下：

《模具承揽合同》

(以下简称本合同)

甲方(雇主):

乙方(承揽人):

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律规定，甲、乙双方经充分协商一致，自愿签订本合同，为明确双方的权利和义务，依据本合同的规定，做出如下协议：

第一条 项目描述

1.1 项目名称：

1.2 项目内容：

1.3 项目范围：

1.4 项目时间：

1.5 项目预算：

第二条 项目完成方式

2.1 项目完成方式：

2.2 项目完成时间：

2.3 项目完成条件：

2.4 项目完成质量要求：

第三条 质量标准

3.1 质量标准：

3.2 项目进度要求：

3.3 项目交付时间：

第四条 项目报酬

4.1 报酬标准：

4.2 付款方式：

4.3 支付时间：

第五条 保密条款

5.1 保密内容：

5.2 保密期限：

5.3 保密义务人：

第六条 变更与终止

6.1 合同内容变更：

6.2 合同的终止：

第七条 法律适用和争议解决

7.1 适用的法律规定：

7.2 争议解决方式：

第八条 其他

8.1 其他约定事项：

8.2 合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

代表人：

代表人：

地址：

地址：

电话：

电话：

签字：

签字：

日期：

日期：

承揽合同 篇14

原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案，于XX年3月27日起诉至本院。本院受理后，依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭，于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告李素花诉称：XX年8月8日，原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同，合同工期约定45天，但是被告刘学义至今仍未完工，且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，屋内内粉空裂处要维修，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小砖，两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝，要求维修，二、三楼夹山要求装上。

被告刘学义辩称：原来做屋顶时天下雨了，我也同意给原告李素花修屋顶，我去维修了几次，双方都未达成一致意见。现双方经核帐，原告李素花还欠我1760元工钱没付，可以折算维修屋顶的费用，不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候，原告李素花让用的都是好砖，建三、四楼的时候她让用的都是孬砖，墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的，毛地平面都起土，且她买的水泥没有合格证，质量有问题，不是我施工的事;层高错的是二分，而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修，小面积的修不成，屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修，一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水，同意修;阳台裂缝有一点，不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了，她儿子也同意了，要是她不同意的话，帐就不会给我结;落水管上面都安装好了，就差下面的小弯头了，当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家，对墙体空鼓的地方已进行了维修。

原告李素花为支持其主张，向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下：

XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张，被告刘学义对上述证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以采信。

被告刘学义未提交证据。

本院出示XX年4月9日、4月10日、4月22日、5月4日、6月15日的询问笔录，XX年6月24日的现场勘验笔录，原告李素花与被告刘学义对此均无异议。

本院根据当事人的陈述、举证及诉辩意见，对本案事实确认如下：XX年8月8日，原告李素花(甲方)和被告刘学义(乙方)签订建房协议，其中约定：甲方新建三层住宅一座，由乙方承包施工，包工不包料，工价每层按板上好甲方付款8000元，竣工余款1000元一月内付清，甲方保证材料供应，乙方保证工程质量，如果质量问题造成的经济损失由乙方负担。协议签订后，被告刘学义按协议的约定履行建房义务，原告李素花自XX年9月1日起至XX年11月10日分8次向被告刘学义支付建房款，共计69400元。经双方核算，均认可建房总面积为530.5平方米，总建房款为71565元，被告刘学义认可该建房款可减去维修时使用原告李素花水泥钱400元，结合已支付的建房款，原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题，同意维修。原告李素花与被告刘学义均认可屋顶漏雨维修费用可每平方米为25元，左右可不超过2元的范围。原告李素花提交的图纸上显示，二楼西南屋有东墙夹山。经现场勘验，该处没有此夹山。另经现场勘验，双方无争议的是：四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右;四楼屋顶的面积为69.5平方米，加上四周女儿墙面积为92.33平方米。在庭审期间，被告刘学义对一到三楼室内墙体空鼓的地方进行了维修。原告李素花与被告刘学义均认可在建三到四楼时，原告李素花让使用存在质量问题的砖垒墙。

依据上述确认的事实，本院认为：原告李素花与被告刘学义签订的建房协议，是双方真实意思的表示，真实合法有效，双方应严格履行各自的义务，被告刘学义对房屋存在的质量问题应负维修的义务。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题，同意维修。因被告刘学义几次去维修，双方对维修方式都有歧义，故对该部分维修可折算成维修费，由被告刘学义支付给原告李素花。结合双方对屋顶的维修价格能够基本达成一致意见，对维修价格按每平方米25元。现对平方数意见不同，对于平方数的计算，鉴于屋顶做防水，应在离地面50cm处做泛水，该房屋已建成，原做防水仍漏雨，故原告李素花要求将防水做在女儿墙上端也不违反技术规定，故维修屋顶面积按92.33平方米计算，应为2308.25元，冲减去原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元，被告刘学义应再赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。对一些明显存在质量问题的地方：四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右，被告刘学义对这些问题无异议，应由其负责维修。对原告李素花诉求的一到四楼的内屋顶空，楼梯上的外墙砖渗水，屋内内粉空裂、两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝的,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。被告刘学义对此有异议，认为屋内内粉空裂处已经进行了维修，水泥地坪是原告李素花让拉的毛地坪面，其余的都不属于质量问题，不同意维修。原告李素花未在法定期间内对上述问题提出司法鉴定，对上述问题是否属质量问题及需花费维修费用的具体数额，需要有专业机构做出有效的认定后，才能认定其主张是否能成立，故其该部分请求缺乏有效证据证明，对此不予支持，其有有效证据后可另行起诉。对原告李素花诉求的落水管6个安好，四楼上的外墙沿大砖换成小砖，二、三楼夹山要求装上，被告刘学义对此有异议，认为落水管仅剩下面的小弯头没安，原因是由于当时原告李素花家没有。根据合同的约定，原告李素花负责供应材料，故该责任不在被告刘学义方;对四楼外墙沿大砖换小砖的问题，双方无明确约定，原告李素花也未举出有效证据证明其在被告刘学义建筑时提出反对意见并阻止被告刘学义用大砖建外墙沿了，原告李素花的此项主张缺乏事实根据及法律依据;二、三楼夹山的问题，从双方认可的图纸上显示，二楼图纸上显示有夹山，被告刘学义陈述“不安夹山的原意是因为一楼北屋是个大厅，大厅上有个大梁，大梁上安夹山承受不了，原告的儿子也同意了，要不原告不会给我工钱”。原告李素花陈述“当时被告刘学义答应安个单胚墙，我同意了，但一直没有装”，现要求按图纸做，并提出对大梁的质量进行鉴定。从上述双方的陈述，可以印证在施工中对该大梁如何建筑产生了实际变更，但当时是如何约定的，双方对自己的陈述均无有效证据印证，对该大梁的承重性能如何也无有效证据印证，原告李素花可待有有效证据后可另行起诉，本院对原告李素花该部分请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十二条的规定，判决如下：

一、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。

二、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内维修好原告李素花房屋四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上掉的一片檐瓦;四楼三间屋的北墙上架眼渗水处;四楼西间窗户下沿有空鼓处;二楼东南屋屋顶有裂缝处;二楼东窗户台下掉的外墙砖。

三、驳回原告李素花对被告刘学义的其他诉讼请求。

案件受理费50元，由原告李素花负担20元，被告刘学义负担30元，应自本判决生效之日交付本院。

上一篇 ：2023表彰大会主持词推荐四篇
下一篇 ：茶馆开业句子(优质47句)